實踐中，不僅是一審程序中委托的律師會出具代理詞，在二審甚至再審程序中，律師也會替當事人向法院提交代理詞的。今天，我們就一起來了解一下民事二審代理詞的內(nèi)容，希望對您有所幫助。

代理詞

審判長、審判員：

本律師依法接受____工程有限公司委托，擔任其與，____實業(yè)有限公司碎石加工合同糾紛一案上訴審的代理人?，F(xiàn)特發(fā)表如下法律意見：

本律師認為：本案爭議主要集中在三個方面：其一，原料是否超規(guī)格；其二，預付款是否遲延支付；其三，被上訴人是否有履約能力。在這三個方面中，必須區(qū)分主要矛盾和次要矛盾。抓住了主要矛盾，才能對本案作出正確的處理。

本案的主要矛盾在于，被上訴________實業(yè)有限公司根本缺乏履約能力。原料是否合規(guī)格，預付款是否按期支付，均無法改變合同無法履行的性質(zhì)，因此，被上訴人無履約能力是本案的關(guān)鍵所在，是上訴人與被上訴人雙方發(fā)生經(jīng)濟糾紛的根本原因。

被上訴人明知自己無履約能力，卻與上訴人簽約，其行為具有欺詐性質(zhì)，應當依法確認合同無效，損失應依法由過錯方被上訴方承擔。

原判決認定事實不清，適用法律不當，明顯屬于錯判。具體表現(xiàn)在：

一、認定事實方面

錯誤之一，原判決對本案最關(guān)鍵的事實，即被上訴人缺乏履約能力，未予認定，這是一審判決致命的錯誤。

被上訴人根本無履約能力的事實在于：

其一，被上訴人根本沒有履行《碎石加工合同》的人力。根據(jù)合同第四條的規(guī)定，被上訴人應在合同簽訂后十五天內(nèi)即1993年4月6日向上訴人提出勞動安排與生產(chǎn)組織計劃。但被上訴人未能依期提出。1993年4月15日，被上訴人與徐___簽訂了一份《碎石加工合同》，規(guī)定由被上訴人向涂___提供90cm以下花崗巖片石25萬立方米，由涂___加工成0一5cm、5一20cm、20一40cm三種規(guī)格碎石；涂___每月必須保證完成23000立方米碎石的任務。這樣，便把上訴人在《碎石加工合同》中整個工程任務完全轉(zhuǎn)包給了一個個體經(jīng)營者。簽訂這樣一份包工合同之后，被上訴人才于1993年4月22日向上訴人提出勞動安排和生產(chǎn)組織計劃?？梢?，被上訴人不具備履行《碎石加工合同》的人力。

值得說明的是，涂___又何嘗具有履約的人力呢？整個生產(chǎn)期間，經(jīng)常只有十幾個工人在工場生產(chǎn)，根本無法完成整個工程任務。

其二，被上訴人根本沒有履行《碎石加工合同》的物力。第一，其破碎設備性能極差，無法承擔25萬立方米的碎石加工任務。被上訴人共有五部顆式破碎機，它們在整個合同履行過程中只為上訴人加工了4362立方米的碎石。1994年1月29日被上訴人在提交給原審法院的補充材料中稱，“現(xiàn)機器經(jīng)檢查已無法使用”。試問，這五部順式破碎機只為上訴人加工了幾千立方米的碎石，離完成整個工程量還差十萬八千里，就已經(jīng)壞了，如何能夠承擔25萬立方米碎石加工的艱巨任務呢？第二，經(jīng)____有色金屬研究院對上訴人的破碎設備進行技術(shù)鑒定，結(jié)論表明，這五部額式破碎機造型不對，只能加工32cm以下的石料，無法完成合同規(guī)定的加工90cm以下石料的任務（而且被上訴人并無二次破碎手段，即既無破大塊設備，也無爆破許可證）。

其三，被上訴人根本沒有履行《碎石加工合同》的財力。被上訴人在起訴人起訴狀中稱，上訴人沒有按規(guī)定時間支付預付款，因其急需這筆資金用于開工準備，因此生產(chǎn)準備工作受到嚴重影響。這就說明被上訴人缺乏履約的財力。

合同的實際履行情況充分印證了上述各點。在整個合同履行期內(nèi)，被上訴人從1993年6月22日正式投產(chǎn)之日起，至11月10日被上訴人單方解除合同之日止，正常生產(chǎn)時間共達4個月零19天，按合同規(guī)定的碎石加工任務為100，350立方米怡即使從被上訴人收到上訴人預付款之日（7月31日）起，至其向上訴人提出原材料超規(guī)格之日（10月10日）止計算，完全無爭議的正常生產(chǎn)時間共為2個月零10天，按合同規(guī)定的加工任務也應為52000立方米?？墒潜簧显V人在整個生產(chǎn)期間內(nèi)卻僅僅為上訴人加工了4362立方米碎石，差距何其懸殊！可見，本案的癥結(jié)并非原判決所認定的所謂上訴人遲延支付預付款和原材料超規(guī)格問題，而是被上訴人根本缺乏履約的能力！
原判決對上述關(guān)鍵事實視而不見，卻抓住某些枝節(jié)問題大做文章，顛倒了主次、是非，是導致本案錯判的根本原因。

錯誤之二，原判決毫無根據(jù)地認定上訴人違約。

原判決對被上訴逾期提交生產(chǎn)組織計劃、逾期提供場地、逾期投產(chǎn)，以及未經(jīng)雙方協(xié)商一致而單方解除合同的事實只字不提，卻毫無根據(jù)地認定上訴人違約，這是原判決在認定事實方面的第二個錯誤。

其一，關(guān)于原判決所謂上訴人遲延支付預付款問題。根據(jù)合同規(guī)定，被上訴人應先向上訴人提交一份預付款申請書，上訴人于收到申請書后23天內(nèi)通過銀行付款。合同簽訂后，上訴人于1993年7月1日收到被上訴人的預付款申請書，7月24日即通知銀行轉(zhuǎn)賬，因此符合合同規(guī)定。被上訴人稱其曾于1993年3月23日向上訴人提交預付款申請書，但未能舉證，不足為據(jù)。

其二，關(guān)于原判決所謂上訴人提供超規(guī)格片石原料問題。原審法院委托____鎮(zhèn)人民政府城建辦進行鑒定，其鑒定對象和鑒定方法均有不當。其委托鑒定的對象是“露出表面的石料”，并不是對全部石料進行全面、客觀、科學地鑒定：其鑒定方法是取每塊石料的最大直徑，而不是取平均直徑（三個垂直方向尺寸的平均值），因此其鑒定結(jié)論不足為據(jù)。

二、適用法律方面

錯誤之三，原判決錯誤地確認了《碎石加工合同》的法律效力。

其一，根據(jù)最高人民法院法（經(jīng)）發(fā)（1987）20號司法解釋第五條的規(guī)定，“訂立經(jīng)濟合同的當事人應當具有與其經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模相適應的自有資金和履行合同、承擔責任的能力。有些工商企業(yè)雖經(jīng)工商行政管理部門核準登記，取得了營業(yè)執(zhí)照，但是明知自己沒有履約能力，仍與其他單位簽訂經(jīng)濟合同，其行為具有欺詐性質(zhì)，應當確認為無效合同”。因此，在本案中，被上訴人根本沒有履行《碎石加工合同》的能力，卻仍與上訴人簽約，其行為明顯具有欺詐性質(zhì)，其與上訴人所簽訂的《碎石加工合同》應依法確認為無效合同。

其二，根據(jù)經(jīng)濟合同法第 19條的規(guī)定，“加工承攬合同，應根據(jù)定作方提出的品名、項目、質(zhì)量要求和承攬方的加工、定作、修繕能力簽訂。除合同另有規(guī)定以外，承攬方必須以自己的設備、技術(shù)和勞動，完成加工、定作、修繕任務的主要部分，不經(jīng)定作方同意，不得把接受的任務轉(zhuǎn)讓給第三方”。在本案中，被上訴人未經(jīng)上訴人同意，把25萬立方米的加工任務全部轉(zhuǎn)包給個體經(jīng)營者涂____違反了上述規(guī)定，屬于轉(zhuǎn)包合同，因此應當依法確認合同無效。

《碎石加工合同》的無效，是由于被上訴人欺詐和非法轉(zhuǎn)包所造成，過錯責任在于被上訴人一方。因此被上訴人應當賠償上訴人因此而造成的經(jīng)濟損失。據(jù)統(tǒng)計，上訴人因為被上訴人無法完成加工任務而造成外購碎石差價損失達人民幣1701342元。

綜上所述，由于原審判決在認定事實和適用法律方面都存在嚴重失誤，導致本案錯判。因此，本律師特此要求____省高級人民法院依法撤銷原審的錯誤判決并予改判，駁回被上訴人的無理起訴，判令其賠償上訴人的全部經(jīng)濟損失。

此致

人民法院

代理人：

年 月 日

以上是律霸小編根據(jù)實際案件為大家整理的一份民事二審代理詞的內(nèi)容，通常情況下代理詞都是由代理人來幫助書寫的，主要就是站在當事人的立場上，表述自己對案件的觀點和看法，在一定程度上，法院作出最后判決也是會適當參考代理詞的內(nèi)容。