新《民法典》將于2021年1月1日起施行,《合同法》有效期至2020年12月31日。屆時,與民法典相抵觸的規(guī)定將失效,并將被新頒布的司法解釋所取代?!睹穹ǖ洹肥┬星?,《中華人民共和國合同法》第257條規(guī)定:“承攬工作需要定作人協(xié)助的,定作人有協(xié)助的義務(wù)。定作人不履行協(xié)助義務(wù),致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行,并可以延長履行期限。”2015年2月13日,甲、乙雙方簽訂了《電動電梯(自動扶梯)設(shè)備安裝合同》,約定甲(乙)方負(fù)責(zé)安裝乙(甲)方采購的13部電梯,安裝費共計68.3萬元。付款規(guī)定:甲方應(yīng)在貨物到達(dá)現(xiàn)場前7天向乙方支付安裝費總額的50%;如因甲方原因乙方未能及時安裝,甲方應(yīng)在交貨之日起6個月內(nèi)支付合同規(guī)定的全部安裝費。違約責(zé)任:甲方未在約定時間內(nèi)支付合同相應(yīng)款項的,乙方有權(quán)順延工期,每延誤一周,甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金為合同延誤部分的5%。
合同簽訂后,a公司按協(xié)議進(jìn)場安裝電梯,其中11臺已安裝完畢。鑒于B公司要求電梯門的位置必須根據(jù)酒店房屋裝修的大小進(jìn)行安裝,a公司提出電梯廳門系統(tǒng)的安裝應(yīng)距轎廂中心線170 mm的偏心距,但該方案未獲B公司批準(zhǔn),導(dǎo)致兩部觀光電梯的安裝至今未完成。為此,a公司于2016年1月17日停工,將已安裝的11部電梯交付B公司使用,未安裝的電梯移交B公司使用,之后因安裝費支付協(xié)商不成,a公司向法院起訴要求支付安裝費費用和違約賠償金。法院判決應(yīng)當(dāng)支付安裝費,經(jīng)審理,法院認(rèn)為,a公司與B公司簽訂的《電動電梯(電梯)設(shè)備買賣合同》和《電動電梯(電梯)設(shè)備安裝合同》為共同合同雙方真實意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定,均為合法有效的合同。雙方已履行《電梯設(shè)備買賣合同》,電梯設(shè)備安裝合同為甲方按要求完成電梯設(shè)備安裝,乙方支付安裝費的合同,為合同。根據(jù)合同約定,如因甲方(乙方)原因?qū)е乱曳剑追剑┪茨芗皶r安裝電梯,乙方應(yīng)在電梯交付之日起6個月內(nèi)支付合同約定的全部安裝費用。在本案中,a公司部分履行了合同,并完成了11部電梯的安裝。另外兩部觀光電梯按照B公司的要求更換電梯門系統(tǒng)后,安裝方案也相應(yīng)修改。但B公司至今未確認(rèn)安裝方案,導(dǎo)致另外兩棟摩天大樓未能及時安裝。責(zé)任在B公司。因此,a公司有權(quán)要求B公司根據(jù)協(xié)議自行供電??偘惭b費應(yīng)在交貨之日起六個月內(nèi)支付。在這種情況下,由于B公司的原因,電梯未能及時安裝。根據(jù)法律和合同規(guī)定,a公司有權(quán)延長設(shè)備安裝期限。根據(jù)律師的意見,當(dāng)事人還能要求支付費用嗎?《中華人民共和國合同法》第二百五十七條規(guī)定:“承包工程需要委托人協(xié)助的,委托人有協(xié)助的義務(wù)。定作人不履行協(xié)助義務(wù),致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行,并可以延長履行期限。”
本案中,a公司與B公司簽訂的《電動電梯安裝合同》是雙方的真實意思表示,并不違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定。因此,為了合法有效,雙方應(yīng)遵循誠實信用原則,充分履行約定的義務(wù)。現(xiàn)在B公司沒有在規(guī)定時間內(nèi)對安裝方案提出意見,導(dǎo)致電梯不能及時安裝。根據(jù)法律和合同規(guī)定,a公司有權(quán)延長設(shè)備安裝期限。B公司作為訂貨方,應(yīng)履行協(xié)助義務(wù),確定新的安裝方案,以利于A公司的順利安裝。
基于上述原因,因買方責(zé)任未能完成,買方應(yīng)按合同規(guī)定支付相應(yīng)費用。我相信在閱讀了以上介紹后,我們對買方責(zé)任導(dǎo)致加工者未能按期完成工作的法律知識有了一定的了解。如果您對此有任何法律問題,請咨詢律師網(wǎng),他會給你一個專業(yè)的答案。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
三代旁系血親收養(yǎng)關(guān)系要如何辦理
2021-03-12不服征地補償安置方案怎么辦
2021-02-08政府征地老百姓不同意怎么辦
2021-02-22疫苗質(zhì)量管理存在安全隱患,部門可采取的措施
2021-02-10商務(wù)合同談判需要注意哪些方面
2020-12-06擔(dān)保法司法解釋
2021-03-26贍養(yǎng)費糾紛立案材料要哪些
2020-12-12瀆職侵權(quán)如何賠償
2021-03-07主合同與擔(dān)保合同在效力上有什么關(guān)聯(lián)
2021-01-05房屋抵押貸能申請延期嗎
2021-02-02抵押物變現(xiàn)后怎么提存
2020-11-15網(wǎng)賭立案后會怎么處理
2021-02-27員工意外險怎么做賬
2021-01-02我所主任作為大連律協(xié)連任的金融保險法律專業(yè)委員會主任組織召開本屆委員會第一次全體委員工作會議
2020-11-28經(jīng)營人身保險業(yè)務(wù)的外資保險公司設(shè)立形式如何確定
2021-03-12交通事故被保險人無責(zé),保險公司被判賠償
2020-12-18理賠程序如何處理
2020-11-29關(guān)于規(guī)范機動車交通事故責(zé)任強制保險單證和標(biāo)志管理的通知
2021-01-05本案車輛受損保險公司是否應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任
2021-01-23開車撞樹上保險怎么賠
2020-12-01