1、 如何索賠因工程停工而產生的工程款（合同法生效期限：2020年12月31日）

工程停工時，建設單位可與建設單位協(xié)商工程款的支付事宜。協(xié)商不成的，建設單位可以向法院提起訴訟，追繳工程款。《中華人民共和國合同法》第一百二十八條【合同爭議的解決】當事人可以通過和解或者調解的方式解決合同爭議。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同當事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人未訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。一方當事人應當履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或者調解協(xié)議；拒不履行的，對方當事人可以請求人民法院強制執(zhí)行。第二百七十五條【施工合同主要條款】施工合同的內容包括工程范圍、工期、中間工程的開竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間等，對材料設備的供應、撥付結算、竣工驗收、質量保證的范圍和期限、雙方的相互配合等承擔責任。二是計算臨時停產損失是由于地質條件變化、臨時停水、停電、工程中人為障礙物等造成的。這種停工一般需要申請經(jīng)濟簽證，而且簽證上要有停工復工的具體時間，以及人員和機械的數(shù)量，所以停工損失的計算相對簡單。

人工停工費用的計算，由用人單位造成的停工、窩工按停工期間現(xiàn)場停工人員計算。根據(jù)有關規(guī)定，機械停工費用按第一類四項費用之和乘以實際停工班次（每天僅一班）計算。成本工程師在審核此類停工損失時應注意以下幾點：

1。對于因地質條件變化引起的停工，首先要檢查引起停工的施工現(xiàn)場地質條件是否與發(fā)包人提供的地質資料一致。一般情況下，發(fā)包人在投標文件中提供現(xiàn)場地質勘察報告，承包人還將對施工現(xiàn)場周圍環(huán)境進行調查，并在投標書中予以說明。即使承包人提供的資料不足，也會引起發(fā)包人的誤解。只有當現(xiàn)場地質條件與發(fā)包人提供的地質資料不符，且有經(jīng)驗的承包人無法預見時，才能對因地質條件變化而停工造成的人工空轉和閑置機械進行賠償，但利潤不包括在內，應對這種情況所采取的具體措施應予以支付。

2。因地下構筑物、文物等障礙物造成的停工，施工圖紙和發(fā)包人提供的資料中不得描述障礙物，承包人不能預見。只有這樣，造價工程師才能確認停工造成的人工空轉、機械空轉和處理費用。第三，最新資料（民法典自2021年1月1日起施行）

民法典第795條【施工合同內容】施工合同的內容一般包括工程范圍、工期、，中間交工項目的開竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料的交工時間、材料設備的供貨時間我們要注意責任、撥付結算、竣工驗收、質量保證范圍和期限、相互配合等條款。

我們可以得知，我們可以就暫停工程索賠。這是一種違約行為，法律也有相關規(guī)定。我希望你能理解。以上均為律霸組織的相關內容。如果你有任何問題，可以咨詢律霸的律師。你知道嗎