當(dāng)發(fā)包人拖欠工程進(jìn)度款、變更工程或未及時(shí)提供原材料時(shí)，很容易造成建設(shè)工程停工。一旦承包人不得不停工，必然遭受損失。在這種情況下，承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出索賠，并積極索賠。在實(shí)踐中，由于業(yè)主原因造成工程停工的情況很多，常見的情況如下：

<1。發(fā)包人未按合同約定的時(shí)間提供原材料、設(shè)備和場(chǎng)地，造成工程停工。

2。發(fā)包人未按約定時(shí)間支付預(yù)付款和進(jìn)度款，導(dǎo)致工程暫停。

3。發(fā)包人未按合同約定提供技術(shù)資料，或未及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，導(dǎo)致工程停工。

4。發(fā)包人未及時(shí)對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，未及時(shí)對(duì)中間結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，導(dǎo)致下一步工程施工失敗，工程停工。

施工承包人因發(fā)包人原因必須停工的，可以要求發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償相應(yīng)損失。一般來說，有下列情況可以要求賠償：

1。施工合同對(duì)停工責(zé)任有約定，承包人可以按照約定向發(fā)包人承擔(dān)支付違約金等違約責(zé)任。合同沒有約定或者約定不明確的，承包人可以依法要求賠償。

根據(jù)《合同法》及相關(guān)司法解釋，因發(fā)包人原因造成工程暫停、延期施工的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，并賠償承包人因停工、窩工、倒運(yùn)等造成的損失和實(shí)際費(fèi)用，機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)移，材料和部件的積壓。如果雙方未能就賠償達(dá)成一致，承包人可以收集證據(jù)，委托施工律師通過法院訴訟追償。

事實(shí)上，在停機(jī)的情況下，雙方最好的解決方案是協(xié)商，成本低，見效快。如果承包人和發(fā)包人發(fā)現(xiàn)協(xié)商不真誠，甚至拖延，建議盡快咨詢專業(yè)施工律師，積極采取法律措施索賠。以上是小編為您整理的內(nèi)容。建設(shè)工程因發(fā)包人原因停工的，承包人可以要求賠償。具體賠償數(shù)額需要根據(jù)承包人的實(shí)際情況確定，人民法院需要根據(jù)事實(shí)和法律作出判決。更多問題請(qǐng)咨詢我們的律師。你知道嗎