有下列情形之一的,項目合同工期順延:
1。發(fā)包人未按合同約定的時間開工的,以實際開工時間為工期起點,相應(yīng)順延工期。
2。雖然他們進入現(xiàn)場,但并不具備啟動條件。如不能滿足開工的客觀條件或法定條件,如施工現(xiàn)場未達到合同規(guī)定的開工要求,相關(guān)法定審批手續(xù)未辦妥等。
3。發(fā)包人未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)提供符合要求的圖紙。
4。發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。
5。發(fā)包人或者監(jiān)理人未及時發(fā)出指示、確認或者答復(fù)的。
6。設(shè)計變更導(dǎo)致工程量的增加。
7。發(fā)包人提供的測量基準點、基準線和水準點、測量報告和其他書面資料有錯誤或遺漏的。
8。發(fā)包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行計算延長。
9。停水、停電、停氣超過8小時,非發(fā)包人原因(本條在2013年版施工合同中已刪除,故無需順延工期)。一些合同專用條款約定,停水、停電、停氣的風(fēng)險由承包人承擔(dān))。
10。因發(fā)包人供應(yīng)材料延誤,工期延誤。
11。不可抗拒的力量,如臺風(fēng)、政府命令(如高考、召開重要會議)停工等。發(fā)包人因承包人以外的原因要求停工。
13。監(jiān)理人因承包人以外的原因責(zé)令停工。
14。承包人按合同約定的程序完成隱蔽工程后,發(fā)包人要求重新進行開挖驗收,驗收合格。
15。因承包人原因造成工期延誤。發(fā)包人與承包人在施工過程中因工程竣工質(zhì)量發(fā)生糾紛,承包人為避免損失擴大而暫停施工,但最終確定工程竣工質(zhì)量合格。
17。發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬和相鄰關(guān)系問題,相關(guān)第三方影響承包人正常施工。
18。因非正常惡劣天氣而非不可抗力造成工期延誤的。
19。在不利的物質(zhì)條件下而非不可抗力的情況下,工期延誤。
20。因發(fā)包人原因造成的其他工期延誤。
在這種情況下,理論上,工期可以推遲。當(dāng)然,工程工期在實踐中能否順延,工程工期延長后能否在法律上得到支持,能否用于索賠,仍然是一個非常復(fù)雜的問題(工期延誤與索賠是一對相互關(guān)聯(lián)的概念)。因為一方面要處理好具體問題;另一方面工期的延長也涉及到一系列問題,如延長程序、證據(jù)固定、索賠權(quán)等。
實際上,如果出現(xiàn)上述20種情況之一,您可以要求推遲之前約定的工期。至于什么時候延期,需要分析具體問題,至少要確定一個比較合理的延期期限。
相關(guān)知識
工期順延是合法的
1。工程量的增加
在施工過程中,發(fā)包人往往要求承包人增加工程量,這必然導(dǎo)致工期的增加。在這種情況下,工期自然順延。
2。發(fā)包人變更設(shè)計
發(fā)包人在施工過程中變更設(shè)計的,承包人因發(fā)包人變更設(shè)計而不能施工的工期從工期中扣除,即相應(yīng)的工期順延。
3。發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計圖紙和其他必要的施工資料的。
發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計圖紙和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自發(fā)包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設(shè)單位缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證等原因,政府有關(guān)部門要求停工的,停工期從工期中扣除。一般來說,雙方在施工合同中約定,發(fā)包人應(yīng)按工程進度支付進度款。發(fā)包人未按時支付進度款的,承包人有權(quán)停工,工期延誤由發(fā)包人負責(zé)。
5。施工過程中發(fā)包人指定的分包人與承包人的不當(dāng)聯(lián)系
在實踐中,通常會出現(xiàn)發(fā)包人直接將鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等工程分包給他人,或要求發(fā)包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中,承包人與分包人的施工銜接不當(dāng),可能導(dǎo)致工期延誤。在這種情況下,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定,當(dāng)事人在建設(shè)工程竣工前對工程質(zhì)量有爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,延長工期。工程質(zhì)量鑒定能否作為工期順延的理由,主要取決于工程質(zhì)量是否合格。工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,以鑒定期為順延期;否則,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格的,工期不予順延,承包人未完成工程的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。發(fā)生不可抗力或其他非承包人原因的事故時,承包人有權(quán)順延工期。如地震、暴雨時不能施工,工期順延。
好吧,以上是編輯今天帶來的關(guān)于延長工期條件的法律知識。我希望你對這個問題有一個完整的了解,并能讓你知道下一步該做什么。如果你遇到這樣的問題,你必須用法律的武器來捍衛(wèi)你的公平。如果您需要法律建議,請訪問律師網(wǎng)咨詢專業(yè)律師。我相信會有一個完美的答案。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
公款做理財產(chǎn)品違法嗎
2021-03-05涉外婚姻沒有結(jié)婚證可以離嗎
2021-02-20解約定金指的是什么
2021-03-10股權(quán)質(zhì)押可以同時質(zhì)押嗎
2021-03-23非法雇傭外國勞工如何處罰
2020-12-04不出庭對判決有啥影響
2020-12-25如何確定交通事故責(zé)任認定書效力
2021-01-20超過強制執(zhí)行時效可以再次訴訟嗎
2020-12-13已有車禍賠償還能否申請工傷
2021-01-31房產(chǎn)證抵押貸款所需的條件有哪些
2020-11-14被執(zhí)行人死亡了可以立案嗎
2020-12-15通過房產(chǎn)中介買賣房屋有何風(fēng)險
2021-03-18發(fā)生勞動爭議或者勞動關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)時,有哪些東西都是重要憑證
2021-01-14夏季勞動保護的方法有哪些
2020-12-31如何認定非法從事勞務(wù)派遣
2021-01-11試用期離職十天還沒發(fā)工資怎么辦
2020-12-07投保壽險時應(yīng)注意什么,壽險的保險金怎么給付
2021-03-02保險免責(zé)條款的分類有哪些
2020-12-12投保車輛中的免責(zé)條款
2021-02-01投保人可以解除保險合同嗎
2020-12-03