在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建筑工程停工索賠的處理原則？
一、建筑工程停工索賠的處理原則是什么?
1.按照雙方簽訂的施工合同中的有關(guān)條款的規(guī)定實事求是的來計算停工的相關(guān)損失。簽訂合同的前提條件就是平等合同規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務，如果脫離合同進行相關(guān)操作就是違背了雙方的利益，所以停工問題的探討是絕對不能脫離合同而進行的，但是也不能完全按照合同以及相關(guān)協(xié)議，還是應該做到具體問題具體分析。
2.造成停工的責任方應該實事求是的加以明確誰負主要責任誰負次要責任，事實上并不是所有的責任都是建設(shè)單位造成的。如果是由于施工方施工組織不當或在質(zhì)量進度安全文明等方面出現(xiàn)的嚴重問題而導致的停工，建設(shè)方是沒有責任的，更不會對此做出相關(guān)的賠償。
3.停工費用的計算還要尊重現(xiàn)場的有效的文件簽證以及相關(guān)信函，以這些作為事實的依據(jù)，如果主要責任人不是施工方那么施工方就應該在有效的時間內(nèi)要求建設(shè)方確認，當然建設(shè)方也應該在工程施工的過程中，收集相關(guān)的資料并且對停工事件所涉及的有關(guān)人數(shù)、天數(shù)、機械設(shè)備的停滯等情況做好詳細的記錄。如果發(fā)生停工事件的時候以此作為依據(jù)現(xiàn)場有效證明文件對于停工事件來說是非常重要的依據(jù)如果缺乏相關(guān)的證明資料會給相應賠償帶來很多不便甚至無法獲得賠償。
二、工程停工索賠的處理依據(jù)是什么?
出現(xiàn)類似以上停工情況后應該以事前簽訂的合同或相關(guān)的法律法規(guī)為主要依據(jù)，因為合同中一般會列明相關(guān)問題的條款或相關(guān)的法律法規(guī)，有相應要求再以此作為費用計算以及談判的根據(jù)。具體來說主要是以下幾方面：先要提供造成停工原因的有效證明文件，再判定出事情發(fā)生的主要責任方，然后根據(jù)合同條款及相應資料確定停工天數(shù)、人工材料、機械等損失數(shù)量及計價準則。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
對比中外土地征收補償標準
2021-01-05起訴狀可以用打印件嗎
2021-03-26配音屬于表演者權(quán)嗎
2020-11-19工傷有工資嗎,工傷工資怎么規(guī)定的
2020-11-28撫恤金發(fā)放標準是怎樣的
2021-03-23主債權(quán)還沒成立,擔保合同還成立嗎
2021-01-13擔保合同有效期是多久
2021-03-08哪些非婚生子女享有繼承權(quán)
2020-12-11如何認定虐待被繼承人情節(jié)嚴重
2021-01-10“國五條”解讀
2021-01-16單位辭退多久給解除勞動合同
2021-02-04非法使用外國勞工如何處罰
2021-03-23勞務分包需要交履約保證金合法嗎
2021-03-20公司無故調(diào)崗降薪怎么辦
2021-01-30我所主任作為大連律協(xié)連任的金融保險法律專業(yè)委員會主任組織召開本屆委員會第一次全體委員工作會議
2020-11-28保險合同有哪些特點
2020-12-08保險公司理賠出院時應注意什么
2020-12-13藥品超出保險條款范圍 法院判決保險公司賠償
2020-11-24小事故逃逸了還能走保險嗎
2021-02-25從保險代理人處買到不存在的保險
2020-11-25