【為您推薦】房產(chǎn)律師 公司律師 婚姻律師 合同律師 工傷律師 交通律師 刑事律師

國際間的工程承包合同，牽涉到雙方國家所在地的法律，合同條約的適用性，匯率，交貨等一系列的問題。當(dāng)出現(xiàn)糾紛的時候，往往由于法律的適用性和合同條款的瑕疵導(dǎo)致不公正的判決。下面以國際工程承包合同糾紛案來看一下。

原告：中國建筑公司

被告：美國集團(tuán)公司

1993年3月5日，中國建筑公司通過招投標(biāo)獲得美國集團(tuán)公司高級商務(wù)樓建設(shè)工程的設(shè)計、施工權(quán)。1993年4月12日雙方在美國簽訂一份《建筑工程承包合同》。

合同約定：

1、商務(wù)樓工程的設(shè)計、施工全部由中國建筑工司承包負(fù)責(zé)，承包人保證工程質(zhì)量達(dá)到美國建筑工程質(zhì)量要求。

2、美國集團(tuán)公司作為發(fā)包人保證按合同約定支付工程款，逾期付款承擔(dān)每日10萬美元罰金并工期順延。

3、發(fā)包人承擔(dān)建筑材料、機(jī)器設(shè)備的購買，1993年5月28日前交輿承包人，逾期承擔(dān)每日10萬美元的罰金.。

4、建筑施工期為1993年6月1日至1995年5月30日，逾期竣工承擔(dān)每日罰金10萬美元。

5、工程總造價為4100萬美元，1993年6月1日前先支付30%預(yù)付款，1994年6月30日前再支付30%，驗收合格后10日內(nèi)付清余下40%。

6、爭議解決，按訴訟方式在美國法院起訴，適用美國實體法和程序法。

合同履行過程中，發(fā)包人提供的建筑材料、機(jī)器設(shè)備未能按期交于承包人，導(dǎo)致承包人無法按期施工，要求追究發(fā)包人逾期交貨的責(zé)任。發(fā)包人告知：其在英國某公司購買的建筑材料、機(jī)器設(shè)備，已收到賣方的裝船通知，到港時間為1993年5月26日，價格條件是CIF(洛杉磯)。提單等單據(jù)也寄送至美國集團(tuán)公司所在地的信用證開出行，現(xiàn)遲遲未收到貨物，其也不明原因。 發(fā)包人最終收到貨物的時間在1993年8月14日，拖延工期76天。承包人要求發(fā)包人承擔(dān)逾期提供建筑材料、機(jī)器設(shè)備的責(zé)任并工期予以順延。發(fā)包人不同意，理由是海上運輸遭遇大風(fēng)暴，貨物遲到屬不可抗力，英國賣方不承擔(dān)責(zé)任，運輸方也不承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)然其作為買方也不承擔(dān)任何責(zé)任。最后，承包人雖經(jīng)努力施工，工期倫拖延30天，于 1995年6月30日竣工。工期質(zhì)量得到發(fā)包人驗收認(rèn)可，但在結(jié)算工程款時發(fā)包人要求扣除30天逾期罰金300萬美元。承包人提出異議，雙方發(fā)生爭執(zhí)。

中國建筑公司依據(jù)合同約定訴訟至美國法院，美國法院根據(jù)其法律規(guī)定判決發(fā)包人勝訴，中國建筑公司應(yīng)支付罰金300萬美元。

評析：(經(jīng)驗教訓(xùn))

中國建筑公司在本案敗訴的關(guān)鍵，就是《建筑工程施工合同》中未界定美國集團(tuán)公司供貨的不可抗力內(nèi)容。

首先：中國建筑公司明明遲于合同約定收到美國集團(tuán)公司的供貨，不能按期施工，工期卻得不到順延，最終承擔(dān)逾期30天罰款300萬美元的賠償，教訓(xùn)可謂深刻。

不可抗力，是建筑工程合同條款的內(nèi)容。聯(lián)系本案不可抗力的免責(zé)，應(yīng)在合同中明確界定當(dāng)事人的具體行為。發(fā)包人供貨遭遇不可抗力，承包人也應(yīng)為此免除相應(yīng)責(zé)任，有權(quán)要求工期順延。

其次：涉外建筑工程承包合同中工程逾期的罰金是重要條款，盡量要求延長準(zhǔn)備工期，明確工期計算日期為正式開工之日。

另外：若單項工程較多的建筑工程項目，盡量爭取單項工程的峻工驗收，并在合同中予以明確，逾期罰金也應(yīng)扣除單項工程已完工部分內(nèi)容。

還有：涉外合同中爭議解決應(yīng)爭取仲裁，盡量選擇蘇黎士仲裁院或斯德哥爾摩仲裁院，這樣裁決的結(jié)果比較公正。選擇訴訟解決，難免受所在國程序法和實體法的影響，案件的審理對方可能遭受不公正待遇。

因此，以本國際工程承包合同糾紛案為例，本案中，中國公司明顯受到了不公正的判決。其原因有三：一、未能在合同中約定不可抗力條款，由于發(fā)包方的拖延導(dǎo)致工期延期，這種情況沒有排除在外。其次，對于工期和工程完工部分工期的計算沒有約定。最后，對于爭議的解決方式選擇了對方國的法院，適用對方法律，明顯有悖公平。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸哈爾濱律師！

工程承包合同格式

建筑工程承包合同無效的情形

工程承包合同糾紛的責(zé)任怎么承擔(dān)？