一、發(fā)包方違約責任承擔的方式有哪些?
1、賠償損失。賠償損失是發(fā)包人承擔違約責任的主要方式,其目的是補償因違約給承包人造成的經濟損失。損失賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過發(fā)包人在訂立合同時預見或者應當預見到的因違約可能造成的損失。關于損失賠償的計算方法,承發(fā)雙方應當在專用條款內約定。
2、支付違約金。支付違約金的目的是補償承包人的損失,雙方也可在專用條款中約定違約金的數額或計算方法。
3、順延工期。對于因為發(fā)包人違約而延誤的工期,應當相應順延。
4、繼續(xù)履行。承包人要求繼續(xù)履行合同的,發(fā)包人應當在承擔上述違約責任后繼續(xù)履行施工合同。
二、工程發(fā)包人違約應負哪些責任?
1. 按照合同約定做好施工前準備工作,提供原材料、設備、場地、資金和技術資料。發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工的損失。
2. 與承包人相互配合,保證工程建設順利進行。因發(fā)包人原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應當及時采取彌補措施以減少損失,并賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等實際損失和費用。
3. 組織工程驗收。隱蔽工程在隱蔽以前,發(fā)包人接到通知后應對及時檢查,沒有及時檢查造成工期拖延的,承包人可以順延工期,并有權要求賠償停工、窩工的損失。建設工程竣工后,發(fā)包人應當根據施工圖紙、施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準及時進行驗收。建設工程竣工經驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。
4. 接受建設工程并且按照約定支付工程價款。建筑工程完成并經驗收合格,發(fā)包人應當及時接受并支付工程價款。未支付價款的,經催告后在合理期限內仍未支付的,承包人可以根據《合同法》286條行使優(yōu)先權,以工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
此四項義務為《合同法》規(guī)定的發(fā)包人應當承擔的最通常、最基本義務,但發(fā)包人義務遠非如此,應當結合《建筑法》、《招標投標法》等建筑法規(guī),以及建筑工程合同書,綜合分析發(fā)包人的義務與責任。
綜合上面所說的,對于合同一方在簽訂了之后還進行違約,那么必定就要承擔起違約之后的后果,對于承擔的方式就要看雙方在合同中是如何協商,不管是以經濟來賠償還是以其它的方式都需要結合實際情況來,確定受害方的權益不會受到任何損失。
違約責任與侵權責任的競合關系
合同根本違約責任的承擔原則是什么?
合同解除后的違約責任還需要承擔嗎?
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
科創(chuàng)板與新三板的區(qū)別
2021-03-07商號適用情形有哪些
2021-02-18最高人民法院關于已承擔保證責任的保證人向其他保證人行使追償權問題的批復
2020-12-19農民工工傷賠償問題
2021-02-01醫(yī)療保險長期未繳納如何賠償
2021-01-01做不了工傷認定怎么起訴賠償
2020-12-31學生在校被清潔工歐打誰負責任
2021-01-14員工的試用期工資是多少
2020-11-10有的單位在勞動合同中規(guī)定女職工結婚、生育就要離職等內容,這樣做屬于違法嗎
2020-12-20適用期解決勞動關系是否有限制
2021-03-25公司沒有陪產假違法嗎
2021-01-19交強險投保情況包含哪些類型
2021-02-08家庭財產保險中被保險人的義務有哪些
2020-11-24保險合同必須要是書面形式的嗎
2020-11-20保險人合同解除權的行使方式有哪些
2021-03-04繳費期對保單利益有影響嗎
2021-02-18境外保單應該如何維權
2020-11-14保險公司承保后需要履行哪些義務
2021-03-24保險法爭議是指哪方面
2021-02-14摩托車撞到汽車交強險賠嗎
2021-02-05