在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建工企業(yè)如何申請工期順延
2020年建工企業(yè)如何申請工期延期呢
2020年建工企業(yè)申請工期延期應(yīng)當(dāng)事前約定并經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》
第六條?當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
以上就是小編整理的知識，如果還有其他相關(guān)問題想了解的，歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢，以便更好地維護(hù)自己的合法權(quán)益。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
申請工傷認(rèn)定的程序具體有哪些
2020-12-132020年新土地管理法中區(qū)片綜合地價(jià)是指什么
2021-02-23土地征收補(bǔ)償計(jì)算公式
2021-02-21鄰里房屋糾紛可以申請延期嗎
2021-01-09網(wǎng)絡(luò)上“人肉”是否違法
2020-11-17公司分立無效的原因
2020-11-24商標(biāo)法對商標(biāo)侵權(quán)行為有何規(guī)定
2020-12-30婚姻關(guān)系存續(xù)期間事實(shí)婚姻如何認(rèn)定
2020-12-02如何收養(yǎng)非婚生子女
2021-01-20瀆職侵權(quán)如何賠償
2021-03-07什么情況下應(yīng)該賠償勞動(dòng)者損失
2020-11-08勞務(wù)派遣行政許可提交的材料有哪些
2021-01-18過錯(cuò)方起訴離婚孩子怎么判
2020-11-29合同能否約定完全免責(zé)
2020-12-17放棄去世人的繼承權(quán)后有居住權(quán)嗎
2021-01-10國有土地使用證到期該怎么做
2020-12-11入職被發(fā)現(xiàn)畢業(yè)證是假的可以解除合同嗎
2021-03-17無營業(yè)執(zhí)照單位能否認(rèn)定勞動(dòng)關(guān)系
2020-12-20公司倒閉無定期懷孕員工怎么賠償
2021-03-04關(guān)于勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁法的適用范圍
2020-12-20