?當(dāng)發(fā)包人拖欠工程款時(shí)，轉(zhuǎn)包人、違法分包人因其在轉(zhuǎn)包、分包時(shí)已經(jīng)向?qū)嶋H施工人收取了轉(zhuǎn)包利潤(rùn)，或者轉(zhuǎn)包人、違法分包人為與發(fā)包人保持長(zhǎng)期合作關(guān)系而不敢輕易起訴，最終導(dǎo)致工程款一直拖欠，工人的工資也得不到支付。那么實(shí)際施工人起訴追討工程款時(shí)，被告會(huì)有哪些呢?

首先了解這里說(shuō)到的實(shí)際施工人包括哪些類型，合法的承包人不是實(shí)際施工人。

實(shí)際施工人有以下類型：

(1)轉(zhuǎn)包的承包人;

(2)違法分包的承包人;

(3)未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的承包人;

(4)超越資質(zhì)等級(jí)及沒(méi)有資質(zhì)而借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義從事建設(shè)工程施工的承包人;

(5)建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的建設(shè)工程施工合同的承包人。

實(shí)際施工人追討工程款有以下途徑：

途徑一，實(shí)際施工人應(yīng)首先向轉(zhuǎn)包人，違法分包人主張權(quán)利。

實(shí)際施工人往往與轉(zhuǎn)包人、違法分包人簽訂合同，他們是轉(zhuǎn)包或違法分包合同的相對(duì)人。實(shí)際施工人起訴索要工程款的，首先應(yīng)當(dāng)向與其有合同關(guān)系的轉(zhuǎn)包人或違法分包人主張權(quán)，這是實(shí)際施工人主張權(quán)利的主渠道和主導(dǎo)方向。

途徑二，實(shí)際施工人可以發(fā)包人為被告直接起訴。

實(shí)際施工人直接向發(fā)包人索要工程款，是行使代位權(quán)的表現(xiàn)。在起訴時(shí)，以發(fā)包人為被告，以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為第三人。發(fā)包人只在拖欠工程款的范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。

工程價(jià)款范圍應(yīng)包括：

(1)實(shí)際拖欠的工程款及其逾期付款利息;

(2)施工進(jìn)程中發(fā)包人簽證確認(rèn)的價(jià)款;

(3)由于發(fā)包人的責(zé)任導(dǎo)致實(shí)際施工人的停工、窩工損失。

實(shí)際施工人追討工程款時(shí)，首先向合同的向?qū)Ψ?，也就是轉(zhuǎn)包人、違法分包人主張權(quán)利，還可以直接起訴發(fā)包人索要工程款，但發(fā)包人只在拖欠工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。實(shí)際施工人想要正確行使訴權(quán)，建議委托建筑工程糾紛律師進(jìn)行處理。