工程承包現(xiàn)象在我國是非常常見的一種現(xiàn)象,但是關于工程承包所引發(fā)的法律事件也層次不窮,今天律霸的小編就為大家來講解一下工程承包注意事項,其中包括承包人和發(fā)包人的相關責任和義務,以及工作流程。
隱蔽工程施工過程需嚴謹小心,那如何保證工程質量避免造成不必要的返工,并且避免資源的浪費和人力時間的浪費,,保證工程的質量和工程順利完成,承包人在隱蔽工程隱蔽以前,應當通知發(fā)包人檢查,發(fā)包人檢查合格的,方可進行隱蔽工程。實踐中,當工程具備覆蓋、掩蓋條件的,承包人應當先進行自檢,自檢合格后,在隱蔽工程進行隱蔽前及時通知發(fā)包人或發(fā)包人派駐的工地代表對隱蔽工程的條件進行檢查并參加隱蔽工程的作業(yè)。
通知包括承包人的自檢記錄、隱蔽的內容、檢查時間和地點。發(fā)包人或其派駐的工地代表接到通知后,應當在要求的時間內到達隱蔽現(xiàn)場,對隱蔽工程的條件進行檢查,檢查合格的,發(fā)包人或者其派駐的工地代表在檢查記錄上簽字,承包人檢查合格后方可進行隱蔽施工。發(fā)包人檢查發(fā)現(xiàn)隱蔽工程條件不合格的,有權要求承包人在一定期限內完善工程條件。隱蔽工程條件符合規(guī)范要求,發(fā)包人檢查合格后,發(fā)包人或者其派駐工地代表在檢查后拒絕在檢查記錄上簽字的,在實踐中可視為發(fā)包人已經批準,承包人可以進行隱蔽工程施工。
發(fā)包人在接到通知后,沒有按期對隱蔽工程條件進行檢查的,承包人應當催告發(fā)包人在合理期限內進行檢查。因為發(fā)包人不進行檢查,承包人就無法進行隱蔽施工,因此承包人通知發(fā)包人檢查而發(fā)包人未能及時進行檢查的,承包人有權暫停施工。承包人可以順延工期,并要求發(fā)包人賠償因此造成的停工、窩工、材料和構件積壓等損失。
如果承包人未通知發(fā)包人檢查而自行進行隱蔽工程的,事后發(fā)包人有權要求對已隱蔽的工程進行檢查,承包人應當按照要求進行剝露,并在檢查后重新隱蔽或者修復后隱蔽。如果經檢查隱蔽工程不符合要求的,承包人應當返工,重新進行隱蔽。在這種情況下檢查隱蔽工程所發(fā)生的費用如檢查費用、返工費用、材料費用等由承包人負擔,承包人還應承擔工期延誤的違約責任。
正如文章中所說的,如果承包人未通知發(fā)包人檢查而自行進行隱蔽工程的,承包人還應承擔工期延誤的違約責任。所以小編在這里提醒大家一定要謹慎并且遵紀守法。
2020年農村土地承包法全文是怎么規(guī)定的?
工程合同的稅率是多少,工程承包合同
簽訂建設工程承包合同要注意什么
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
簽了以租代征的協(xié)議有效嗎
2021-01-20非法批準征用土地罪構成要件及處罰
2020-12-11永久居住權到期怎么辦
2020-12-09如何判斷股權受讓人的“善意”與“惡意” 及評判配偶單方轉讓股權的效力
2021-01-29強奸罪需要什么證據才能定罪
2021-01-26責任認定書屬于結案嗎
2020-11-22簡易程序和一般交通事故認定書有什么區(qū)別
2021-02-05哪些屬于夫妻共同債務,夫妻共同債務如何負擔
2021-02-13承包經營權能否繼承
2021-01-16婚姻自由與婚姻自主權有沒有區(qū)別
2021-03-10贍養(yǎng)糾紛調解技巧有哪些
2020-12-24訴訟離婚缺席判決會判離婚嗎
2020-12-19和親戚斷絕關系違法嗎
2021-01-25預付款在法律上是否可以是全部金額
2020-12-08倉單交付的后果是什么
2020-12-09民間借貸的訴訟時效是多長時間
2021-01-02車輛過戶手續(xù)是什么
2021-03-14出租人拒絕維修水管,該怎么辦
2020-12-15因工受傷如何申請勞動仲裁?
2021-03-10100元意外險賠償標準
2020-11-15