起訴單位：（全稱）

法定代表人：

被告單位：（全稱）______________市職工教育培訓(xùn)中心

地址：

訴訟請求：

責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

（一）付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款________元；

（二）結(jié)算零建工程款：_______元減去甲方墊付的材料款_______元，應(yīng)付給乙方工程款_______元；

（三）賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金______；______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)________元；

以上三項(xiàng)合計(jì)，共__________元

事實(shí)和理由：

______年______月______日，______________縣建筑工程總公司______公司（原告，以下簡稱乙方）同______市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為______元。開工日期定為______年______月______日；竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)_______天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的_______余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)_______元。甲方雖然承擔(dān)了_______元的誤工費(fèi)，但尚有_______元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書（附原印件）。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______________市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。

工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

從______年______月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值________元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?！薄?a href='http://www.shkps.cn/contract/146.html' target='_blank' data-horse>經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和（建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失；不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

此致

___________人民法院

起訴單位：_______________

公司（蓋章）

_________年_________月________日

附：

1、狀副本_____份

2、證據(jù)材料_____份