1、 如何索賠工期延誤（合同法有效期截止日期：2020年12月31日）

違反合同工期延誤屬于違約。施工單位可與施工單位協(xié)商賠償事宜。如果談判失敗，它可以起訴法院?！吨腥A人民共和國合同法》第一百零七條【違約責任】當事人不履行合同義務(wù)或者不按照約定履行合同義務(wù)的，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行等違約責任，采取補救措施或賠償損失。第一百二十八條當事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同糾紛。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁。涉外合同當事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機構(gòu)或者其他仲裁機構(gòu)申請仲裁。當事人未訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。一方當事人應(yīng)當履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或者調(diào)解協(xié)議；拒不履行的，對方當事人可以請求人民法院強制執(zhí)行。第二，承包人可以對因發(fā)包人原因造成的工期延誤提出索賠，如進度款支付延誤、未按時提供原材料等。

根據(jù)合同法規(guī)定，因發(fā)包人原因造成工程暫?；蜓悠诘?，發(fā)包人應(yīng)當承擔賠償責任彌補或減少損失的措施，并賠償承包人因暫停、閑置、倒運、機械設(shè)備轉(zhuǎn)移、材料、構(gòu)件積壓等造成的損失和實際費用。一般來說，承包商可以要求賠償以下費用：

1，人工成本損失。例如，停工或閑置工人的工資；工人生產(chǎn)效率低下的損失；相關(guān)勞動力成本的損失，如食品補貼、工具設(shè)備成本、各種管理成本等。材料成本損失。如工期延誤、材料價格上漲造成差價損失等。因工期延誤，相關(guān)機械停工造成的損失，調(diào)運造成的損失及其他相關(guān)費用。

4。現(xiàn)場管理費。如工期延誤造成的現(xiàn)場管理人員工資。

5。如工人工資、機械租賃費、材料費等。三、當事人不履行合同義務(wù)或者不按照約定履行合同義務(wù)的，最新情況（《民法典》自2021年1月1日起施行）

中華人民共和國民法典第577條[違約責任]，應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第583條當事人一方不履行契約義務(wù)或不依契約履行義務(wù)，經(jīng)履行義務(wù)或采取補救措施后，另一方仍有其它損失者，應(yīng)賠償損失。

我們可以理解，工期延誤屬于違約，可以按規(guī)定索賠。如果雙方協(xié)商不成，可以起訴法院解決。我希望你能理解。以上均為律霸組織的相關(guān)內(nèi)容。如果你有任何問題，可以咨詢律霸的律師。你知道嗎