工程建設(shè)的工期一般都很長，期間也可能會出現(xiàn)一些事先難以預(yù)料的天災(zāi)人禍。即便沒有遇到任何意外，施工期間也可能會出現(xiàn)由于施工難度沒有準(zhǔn)確估計(jì)造成不能按期完工的情況。此時，施工單位就應(yīng)當(dāng)與發(fā)包人及時聯(lián)系補(bǔ)充約定新的完工期限。下面小編就為大家整理了兩份工程延期補(bǔ)充協(xié)議的范本。

一、補(bǔ)充協(xié)議范本一

協(xié)議編號：

甲方：

乙方：

甲乙雙方于 年 月 日簽訂了一份金額為 元，編號為 的服務(wù)合同(以下簡稱原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時間從 年 月 日至 年 月 日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(wù)(服務(wù)時間分為兩段從 年 月 日至 年 月 日，以及從 年 月 日至 年 月 日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方： 乙方：

簽字蓋章： 簽字蓋章：

日期： 日期：

二、補(bǔ)充協(xié)議范本二

新村沿街地塊商住樓施工承包工期延期補(bǔ)充協(xié)議

發(fā)包方：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議如下：

一、項(xiàng)目概況：

本項(xiàng)目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5 1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計(jì)容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)

二、工程形象進(jìn)度

本工程主體全部結(jié)頂，并進(jìn)過中間安全、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，裝飾工程開始施工。

三、工期延誤原因

1、工程開工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。

2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

四、工期延誤時間

現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期2013年8月9日順延至2014年6月30日。

五、協(xié)議生效

協(xié)議訂立時間： 年 月 日。

協(xié)議訂立地點(diǎn)：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。

發(fā)包人(公章)： 承包人(公章)：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

通過閱讀上面兩份工程延期補(bǔ)充協(xié)議范本。我們可以看出，補(bǔ)充協(xié)議一般只需要寫明不能按照原工程期間及時完工的原因有哪些以及雙方經(jīng)過協(xié)商之后確定的新的工程交工的日期。最后由雙方蓋章既可。對于這方面如果還有疑問，請您咨詢律霸的律師們，他們會給您更為詳細(xì)的答案。

?工程建設(shè)工法管理辦法（2017年7月16日施行）

?常見的建筑工程糾紛有哪些？

?建設(shè)工程施工合同糾紛