1。在施工過程中,業(yè)主往往要求承包商增加工程量,這必然導(dǎo)致工期的增加。在這種情況下,工期自然順延。
2。發(fā)包人在施工過程中變更設(shè)計的,因發(fā)包人變更設(shè)計致使承包人不能施工的期間,從工期中扣除,即相應(yīng)的工期順延。
3。發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計圖紙和其他必要的施工資料的。
發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計圖紙和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自發(fā)包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設(shè)單位缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證等原因,政府有關(guān)部門要求停工的,停工期從工期中扣除。一般來說,雙方在施工合同中約定,發(fā)包人應(yīng)按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款。發(fā)包人未按時支付進(jìn)度款的,承包人有權(quán)停工,工期延誤由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
5。施工過程中發(fā)包人指定的分包人與承包人的不當(dāng)聯(lián)系
在實踐中,通常會出現(xiàn)發(fā)包人直接將鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等工程分包給他人,或要求發(fā)包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中,承包人與分包人的施工銜接不當(dāng),可能導(dǎo)致工期延誤。在這種情況下,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定,當(dāng)事人在建設(shè)工程竣工前對工程質(zhì)量有爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,延長工期。工程質(zhì)量鑒定能否作為工期順延的理由,主要取決于工程質(zhì)量是否合格。工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,以鑒定期為順延期;否則,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格的,工期不予順延,承包人未完成工程的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。發(fā)生不可抗力或其他非承包人原因的事故時,承包人有權(quán)順延工期。如地震、暴雨時不能施工,工期順延。我在這里給你介紹一下。如果工期延誤是由于上述七種原因造成的,可以概括為由于發(fā)包人原因和不可抗力等因素造成工期延誤,屬于法律情形,因此無需擔(dān)心違約責(zé)任。如果您對工期有任何爭議,歡迎使用我們的在線法律咨詢平臺,我們將竭誠為您提供法律服務(wù)。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
共同犯罪構(gòu)成
2021-01-16醫(yī)療事故等級賠償標(biāo)準(zhǔn)
2021-01-12裝卸站不編制溢油應(yīng)急計劃會受到什么處罰
2020-11-24地役權(quán)有哪些特征有哪些
2021-02-11律師函范文
2020-12-02車輛記分周期是按年檢時間算嗎
2021-02-27超市售假工商局如何處罰
2021-02-03監(jiān)獄假釋以后多久出獄
2020-11-17商品房住宅保修期從何時起算?
2021-02-18現(xiàn)在國家承認(rèn)事實婚姻嗎
2021-01-03交通事故法醫(yī)鑒定的申請與注意事項
2021-01-04享受工亡賠償標(biāo)準(zhǔn)情形
2021-03-07個人信用破產(chǎn)能出國嗎
2021-02-10技術(shù)合同法的適用范圍是什么
2021-01-12代理合同的法律責(zé)任是什么
2020-12-14繼承贈與是否征收土地增值稅
2020-12-03幫工屬于雇傭關(guān)系嗎
2021-02-06什么情況下房屋能夠回購
2021-02-20登記房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)是怎樣的
2020-12-20關(guān)于不辭而別員工的處理建議
2021-02-05