如何處理業(yè)主拖欠工程款的問題：一是完善施工合同條款。一些建筑企業(yè)法律意識淡薄。他們覺得，目前的施工合同都是以建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)工程施工合同》示范文本為依據(jù)的，沒有必要修改。事實上，并非如此。雖然示范文本的通用條款從各個方面規(guī)定了發(fā)包人和承包人的一些權(quán)利和義務(wù)，但仍有許多通用條款沒有規(guī)定，需要在專用條款中約定。例如，一般條款中沒有規(guī)定因增加工程變更而導(dǎo)致工期延長的具體計算方法。

有一個案例，一家建筑公司承建了一個銀行辦公樓項目，合同約定在180天內(nèi)完工，但最終實際工期是300天。在竣工結(jié)算時，一家銀行以工程延誤為由，對建筑公司處以100萬元罰款。另一方面，建筑公司對工程追加變更提出抗辯，不同意扣除，起訴法院要求銀行支付全部工程款。最后，法院判決建筑公司賠償銀行因工程延期竣工造成的損失80萬。原因是合同中增加工程量導(dǎo)致工期延長的計算方法，雙方未達成一致。即使有新增工程量，工程實際工期也遠遠超過合理工期，施工單位也未取得工期延長簽證。法院判決一家建筑公司敗訴。試想，如果一家施工企業(yè)重視合同的簽訂，在專用條款中約定了因工程量增加而導(dǎo)致工期延長的計算方法，這種事件就不可能發(fā)生。因此，如何完善專用條款對施工企業(yè)來說是非常重要的。二是注重簽證管理。

簽證對施工企業(yè)來說非常重要，特別是一些涉及竣工結(jié)算和工程索賠的簽證資料，施工企業(yè)要特別注意。在前一種情況下，如果建筑公司能拿到業(yè)主延長工期的簽證，建筑公司就可以對業(yè)主的工期索賠進行抗辯，避免最終的不利后果。

也有一些建筑企業(yè)認(rèn)為工程量增加是事實，即使沒有簽證，業(yè)主也要交錢。事實上，情況并非如此。建設(shè)工程施工合同示范文本通用條款第31.2條規(guī)定：“承包人在雙方確定（工程）變更后14日內(nèi)未向監(jiān)理人提交工程價款變更報告的，視為該變更不涉及合同變更因此，即使業(yè)主確認(rèn)新增工程量，如果施工企業(yè)不及時提出變更工程款的報告，工程款最終也可能無法確認(rèn)。三是充分利用建設(shè)工程價款優(yōu)先權(quán)?！逗贤ā返?86條規(guī)定：“發(fā)包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不付款的，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商折價或者依法申請人民法院拍賣，但根據(jù)工程性質(zhì)不宜折價或者拍賣的除外。行使優(yōu)先受償權(quán)應(yīng)注意的幾個問題。優(yōu)先權(quán)的行使期限為六個月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。建設(shè)工程價款的優(yōu)先受償權(quán)包括承包人為建設(shè)工程應(yīng)當(dāng)支付的職工薪酬、材料費等實際支出，不包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失。

3。消費者支付全部或者大部分（50%以上）購買商品房價款后，承包人對該商品房工程價款的優(yōu)先受償權(quán)不對抗買受人。

4。建設(shè)單位不支付工程款的，經(jīng)承包人催告，發(fā)包人仍在合理期限內(nèi)不支付。建設(shè)項目的性質(zhì)適合折價拍賣。學(xué)校、醫(yī)院等公益性項目一般不在優(yōu)先補償范圍內(nèi)。第四，提起代位權(quán)訴訟。

一些中標(biāo)人往往以無法收回外債為借口，表示無力支付工程款，承包人可以依據(jù)合同法提起代位求償訴訟?！逗贤ā返谄呤龡l規(guī)定：“債務(wù)人怠于行使到期債權(quán)，給債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以向人民法院申請代位權(quán)，以自己的名義行使債務(wù)人的債權(quán)。”，化工廠欠施工企業(yè)工程款，公司欠化工廠工程款的，施工企業(yè)可以提起代位訴訟，直接起訴公司付款。提起代位權(quán)訴訟，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

1。債權(quán)人對債務(wù)人的權(quán)利必須是合法的。也就是說，承包人和發(fā)包人已經(jīng)辦理了工程款結(jié)算手續(xù)，發(fā)包人確實應(yīng)該支付工程款卻沒有支付。債務(wù)人怠于行使債權(quán)，給債權(quán)人造成損害的。主要是指發(fā)包人不向承包人支付工程款，不以訴訟或仲裁的形式向債務(wù)人主張其應(yīng)有的債權(quán)，致使承包人無法取得工程款。

3。債務(wù)人的債權(quán)已經(jīng)到期。即承包人的工程款已超過支付期限，發(fā)包人仍未支付。債務(wù)人的債權(quán)不是債務(wù)人自己獨有的。完全屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，主要是指以扶養(yǎng)、扶養(yǎng)、扶養(yǎng)、繼承關(guān)系為基礎(chǔ)的給付請求權(quán)和對勞動報酬、撫恤金、撫恤金、安置費、人壽保險、人身損害賠償金等的請求權(quán)。（5） 在執(zhí)行過程中申請強制執(zhí)行用人單位的到期債權(quán)。

承包人直接向發(fā)包人起訴的，判決勝訴后發(fā)現(xiàn)發(fā)包人無財產(chǎn)可供執(zhí)行，但發(fā)包人對第三人有正當(dāng)債權(quán)。此時，承包人可以向法院申請強制執(zhí)行到期債權(quán)，并要求第三人直接向承包人履行債務(wù)。但需要注意的是，第三人在收到法院協(xié)助履行通知書后15日內(nèi)提出書面異議的，法院不能強制執(zhí)行。此時，承包人只能提起代位求償訴訟，請求法院判決第三人履行債務(wù)。你知道嗎